Dziedzina
Prawo cywilne
Umowy, odszkodowania, spory między ludźmi.
25 artykułów
Historia z sądu Nazwała go oprawcą w piśmie do sądu. Pozwał ją o 30 tysięcy i przegrał
30 000 zł zadośćuczynienia i pisemne przeprosiny za dwukrotne użycie słowa „oprawca” w piśmie procesowym złożonym w innej sprawie. Powód jest adwokatem i twierdził, że słowo uderza w jego pozycję w środowisku prawniczym.
Historia z sądu Grunt zaczął się zapadać dwa lata po odbiorze. Generalny wykonawca wystawił notę
Nota obciążeniowa na 29.037,50 zł za wykonawstwo zastępcze. Po kompensatach z kaucji gwarancyjnych do zapłaty pozostało 14.712,19 zł. Podwykonawca nie zapłacił nic.
Historia z sądu Odkupiła roszczenie od pożyczkobiorcy. Wygrała spór o termin, przegrała resztę
Spółka skupująca roszczenia konsumenckie żądała od banku 11 049,32 zł, powołując się na sankcję kredytu darmowego. Pierwsza instancja uznała, że spóźniła się o ponad rok.
Historia z sądu Ubezpieczyciel obciął stawkę warsztatu. Sąd zapytał, kto właściwie ją ustala
Różnica 394,43 zł między fakturą warsztatu a wypłatą ubezpieczyciela. Za nią stało pytanie, czy ubezpieczyciel może sam obniżać stawkę za roboczogodzinę na podstawie własnych ogólnych warunków.
Historia z sądu Kupił ciągnik za 145 tysięcy bez oglądania. Silnik padł po miesiącu
Przedsiębiorca żądał zwrotu 145 000 zł ceny ciągnika plus 7 380 zł kosztów zabezpieczenia pojazdu w warsztacie. Cała sprawa zawisła na jednym pytaniu: czy sprzedawca dostał realną szansę naprawy, zanim kupujący odstąpił od umowy.
Historia z sądu Wniósł 300 tysięcy do spółki, wyszedł z niej za złotówkę i chciał odzyskać pieniądze
Komandytariusz wpłacił do spółki 300 000 zł tytułem wkładu. Trzy lata później podpisał u notariusza akt, w którym ta sama kwota pojawiła się jako pożyczka, a jeszcze później sprzedał ogół praw i obowiązków wspólnika za 1 zł.
Historia z sądu Kupił ciężarówkę z przyczepą pod wymiar. Zabrakło czterdziestu centymetrów
193 150 zł zwrotu ceny plus odsetki. Kupujący twierdził, że zapłacił gotówką więcej, niż wpisano na fakturach. Sprzedająca, że wymiary z ogłoszenia to drobiazg, a kupiec i tak jeździ tymi pojazdami do dziś.
Historia z sądu Dwie kary po 602 złote wystarczyły, żeby zerwać umowę i wystawić rachunek na 215 tysięcy
Instytut zażądał od konsorcjum ochroniarskiego 215 345,17 zł kary umownej za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Podstawą były dwie wcześniejsze kary po 602,04 zł, które wykonawca grzecznie zapłacił.
Historia z sądu Skarb Państwa czy Wody Polskie. Pomyłka w rubryce kosztowała firmę cały proces
34 760 zł i 46 612,08 zł potrąconych z wynagrodzenia za dwa opracowania środowiskowe. Wykonawca twierdził, że spóźnił się przez przewlekłość urzędów, a nie przez własne zaniedbanie.
Historia z sądu Jedno słowo w umowie kosztowało wykonawcę ponad sto tysięcy złotych
Zamawiający zatrzymał 105 914,12 zł z faktury wykonawcy, tytułem kary umownej za opóźnienie. Wykonawca poszedł do sądu po te pieniądze, twierdząc, że opóźnienie nie było jego winą.
1918-1934 Kupiec z Poznania sprzedał towar kupcowi z Warszawy. Nikt nie wiedział, czyje prawo obowiązuje
W 1918 roku odrodzona Polska odziedziczyła pięć różnych systemów prawnych. Umowa między Poznaniem a Warszawą wymagała ustalenia, czy stosować kodeks niemiecki, francuski, austriacki czy rosyjski. Tak powstał Kodeks zobowiązań z 1933 roku.
Historia z sądu Portal powtórzył plotkę sprzed czterech lat. Dorzucił dwa słowa i przegrał proces
Dziennikarka telewizyjna żądała przeprosin na stronie głównej portalu, w ramce o dokładnie określonych wymiarach i czcionce, oraz 100.000 zł na cel społeczny. Wydawca wnosił o oddalenie powództwa w całości.
1306 Wiózł miedź na północ i chciał ominąć Kraków. Miasto miało na to przywilej króla
Przez czterysta lat kupiec jadący przez Kraków musiał wyładować towar i wystawić go na sprzedaż. Historia prawa składu, średniowiecznego monopolu, który decydował o bogactwie miast i wywoływał wojny handlowe.
Historia z sądu Wystawił sześć not na 170 tysięcy za spóźnione windy. Sąd obejrzał zdjęcia z budowy
Zamawiający zażądał 170 100,00 zł kar umownych z sześciu umów naraz, każdą naliczoną do maksymalnego umownego limitu 10% wartości netto. Wykonawca odpowiedział, że nie mógł zacząć montażu, bo szyby nie były gotowe.
Historia z sądu Wygrał z bankiem: sąd orzekł, że kredyty nie istnieją. Bank wrócił po te same 93 tysiące
93 000 zł z trzech kredytów, których sąd wcześniej uznał za nieistniejące, plus 26 300 zł własnych oszczędności, które zniknęły przy okazji. Pytanie brzmiało, kto ponosi ryzyko oszustwa: bank czy ofiara.
Historia z sądu Wypłaciła wykonawcy 144 600 zł zaliczek. We wrześniu ekipa oddała klucze
Inwestorka zapłaciła 144 600,00 zł zaliczek przy umówionym wynagrodzeniu 174 925,30 zł brutto. Wykonawca zszedł z budowy, a potem podniósł zarzut potrącenia o 95 613,00 zł za roboty dodatkowe.
Co to jest nakaz zapłaty, i co zrobić, gdy go dostaniesz
Tłumaczymy prostym językiem, czym jest nakaz zapłaty, jak działa postępowanie nakazowe i upominawcze oraz jak się od nakazu odwołać w terminie.
Jak działa komornik, egzekucja długu wyjaśniona prosto
Tłumaczymy prostym językiem, kim jest komornik, jak przebiega egzekucja, co może zająć, a czego nie oraz jakie prawa ma dłużnik w postępowaniu.
Jak odzyskać pożyczone pieniądze, krok po kroku
Tłumaczymy prostym językiem, jak odzyskać pożyczone pieniądze od znajomego lub rodziny, jak udowodnić pożyczkę i jakie kroki podjąć po kolei.
Odszkodowanie a zadośćuczynienie, czym się różnią
Tłumaczymy prostym językiem różnicę między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem, kiedy przysługują i jak wygląda dochodzenie ich w polskim prawie.
Przedawnienie długu, kiedy dług się przedawnia
Tłumaczymy prostym językiem, kiedy przedawnia się dług, co przerywa bieg przedawnienia i jak chroniony jest konsument przed starymi długami.
Rękojmia przy kupnie samochodu, Twoje prawa po zakupie auta
Tłumaczymy prostym językiem, jak działa rękojmia przy zakupie samochodu, kiedy przysługuje, jak zgłosić wadę i o co uważać przy aucie z rynku wtórnego.
Sprawa w e-sądzie (EPU), jak działa elektroniczne postępowanie upominawcze
Tłumaczymy prostym językiem, jak działa e-sąd i elektroniczne postępowanie upominawcze, jak złożyć pozew online i co zrobić po otrzymaniu nakazu zapłaty.
Umowa ustna, czy jest ważna i jak jej dowieść
Tłumaczymy prostym językiem, czy umowa ustna jest wiążąca, kiedy potrzebna jest forma pisemna i jak udowodnić ustalenia zawarte na słowo.
Wezwanie do zapłaty, jak je napisać krok po kroku
Tłumaczymy prostym językiem, jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty, co musi zawierać, jak je wysłać i dlaczego jest ważne przed drogą sądową.